Allegato 10
Modello disciplinare di incarico per affidamenti incarichi di verifica di conformità (art.312 D.P.R. n.207/2010)

DISCIPLINARE TIPO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
VERIFICA DI CONFORMITA' DI SERVIZI E FORNITURE AI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE d), e), f), fbis), e h) DELL’ARTICOLO 90 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II.

L'anno ................................... il giorno ........................................ del mese di ......................................... in ..................................... tra:

– L'Amministrazione Comunale/Provinciale/Regionale/.................................................. di .............................................................., C.F./P.IVA ......................................................................................, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del Procedimento ....................................................................................................... con sede a...................................................................., in Via ..........................................................................................., con recapito telefonico ............................, con fax............................., con indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente “l'Amministrazione” e
– L’Arch./Ing. ....................................................................................... nato a .......................................................... il..................................... residente a ..........................................., in Via..................................................................................................., iscritto all'Albo Professionale degli ................................................................................ della provincia di............................................... al n. ................., libero professionista/nella qualità di ........................................................................................... con recapito
telefonico ........................ con fax ................................ e con indirizzo di posta elettronica

certificata ....................................................................., in seguito indicato semplicemente “l’Incaricato”,

– o il Sig. .................................................................................................... nato a ............................................... il ................................. residente a ..................................................., in Via ...................................................................................., quale Legale rappresentante della Società d’ingegneria/Associazione, etc. ..................................................................... con recapito telefonico n. ............................ con fax ................................ e con indirizzo di posta elettronica certificata .............................................................................................,
in seguito indicato semplicemente “l’Incaricato”.

Premesso che:

con Determina del Responsabile del Procedimento del ........................................................................ è stato preso atto del verbale di gara del ...........................................................

L'incarico affidato riguarda la verifica della conformità in corso d’opera / finale per un importo al lordo del servizio/della fornitura a base d’asta pari ad euro ...............;

L' incarico viene affidato a titolo individuale. Oppure
L' incarico viene affidatp in seno ad una Commissione Verificatrice composta
da: ................................. ................................... iscritto all’Albo dell'Ordine al n. ............ e ............................ iscritto all’Albo dell'Ordine al n......................., presieduta da .........................................................................................................

In caso di Commissione ad ognuno dei componenti verrà riconosciuto quanto dallo stesso offerto in sede di gara. È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La verifica della conformità del servizio/fornitura riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto prestato/fornito a quanto previsto nel contratto , in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato il servizio/la fornitura, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Verifica e Conformità.
L'incarico riguarda anche il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale , atto a stabilire se il servizio o le apparecchiature funzionalmente soddisfano determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.
Presuppone quindi l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.
L' incaricho predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione Committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura del servizio /della fornitura:
a) Certificato di conformità contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approvazione fino all’ultimazione del servizio/effettuazione delle forniture con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa , i verbali delle visite con descrizione delle verifiche tecnico-funzionali eseguite, revisione tecnico-contabile,
certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di
accertamento ai fini della presa in consegna anticipata;
b) Verbali di verifica in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento del servizio/della fornitura e la conformità alle previsioni, l’intera spesa sostenuta dall’ente beneficiario del finanziamento;
c) Eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa ;
d) Eventuali Verbali di verifiche tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature, ove richiesti dalla Committenza; I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata.
In corso d’opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi più complesse .

Articolo 2

L’Amministrazione .......................................................................... consegna al verificatore la documentazione disponibile al momento dell’affidamento dell’incarico e per ogni consegna del materiale il verificatore attesta il ricevimento degli atti.
La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di conformità, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l’ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti.
Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i documenti indicati nell’elenco.
Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

Articolo 3

L'incaricato, in corso d'opera, esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse attività/forniture e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali e dandone comunicazione e preavviso al Responsabile Unico del Procedimento.
In ordine allo svolgimento dell'incarico le parti richiamano quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare dall’art. 299 e seguenti, nonché la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici.
La verifica tecnico funzionale dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore.
Qualora nel corso delle attività di verifica e controllo dovesse accertare vizi o difformità addebitabili alla impresa appaltatrice, l'incaricato si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all’appaltatore.

Articolo 4

L'incaricato è tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 1 entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del servizio/della fornitura e dalla di ricezione di tutta la documentazione necessaria ; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa dell'incaricato, è applicata, previa diffida, una penale pari ad € ................ (.........................................................) per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.
Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in
mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Articolo 5

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione all’Incaricato per le prestazioni oggetto del presente
Disciplinare di incarico, quale corrispettivo per tutti i servizi richiesti e previsti nella lettera di invito e nei suoi allegati, nell’Offerta e nel presente Disciplinare di incarico, al netto degli oneri fiscali e previdenziali è quello offerto in sede di gara e di cui al verbale del ............................................... ed è pari a € ................... (Euro ............................................) ed è ritenuto congruo, fisso e immodificabile dall’Incaricato fatti salvi eventuali atti aggiuntivi derivanti da altre prestazioni richieste. L’importo degli oneri fiscali e previdenziali ammonta a € ............... (Euro ............................) così distinti: ..................................................................................................................
L’importo complessivo, compreso tali oneri fiscali e previdenziali, è pertanto di € ................... (Euro .................................................). Rimane convenuto tra le parti che nel caso di variazione delle percentuali degli oneri fiscali e previdenziali, le stesse saranno riconosciute all’Incaricato.

Articolo 6

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico per l’espletamento del servizio richiesto così come definito all’art. 1 sarà così corrisposto:
a) acconto del 30% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito della firma del presente Disciplinare d'incarico calcolato sull’offerta presentata in sede di gara pari a € ............... (al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali);
b) acconto del 60% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura in corso d’opera in
relazione allo stato di avanzamento del servizio/delle forniture oggetto di incarico pari a € ............... (al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali) a presentazione della relativa fattura;
c) saldo del 10% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito della consegna di tutti gli elaborati di cui all’art. 1.
Trascorsi 60 giorni dalla consegna degli elaborati all’Incaricato verrà comunque corrisposto il saldo del 10% del corrispettivo nei modi e nei termini previsti al superiore punto c)

Articolo 7

Il recesso dall’incarico da parte dell’Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso ed onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.

Articolo 8

Null'altro spetta all’Incaricato a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del presente Disciplinare di incarico avendo lo stesso accettato sia nell'offerta di gara sia con la firma del presente Disciplinare di incarico tutte le condizioni previste, tutte le prestazioni e i servizi da fornire.

Articolo 9

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, saranno possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni tra il R.U.P. e l’Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie saranno definite nel termine ulteriore di trenta giorni, su istanza di una delle due parti, da un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dall’Amministrazione, uno designato dall’Incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione competente per territorio, ove costituita o si ricorrerà alla competente magistratura.

Articolo 10

L’Incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l’Incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Articolo 11

L’Incaricato si impegna a denunciare all’ Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
L’Incaricato si obbliga inoltre a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 12

Sono a carico dell’Incaricato tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione. Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute all’Incaricato per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A.
professionale e quanto altro dovuto per legge.

Articolo 13

Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio:
L’Amministrazione nella persona del R.U.P. e nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il ............................................................................ di ................................................... via ................................................. tel. ......................... fax .............................. e-mail certificata ...............................................................................
L’Incaricato nella qualità di ........................................................................................ presso il proprio studio in ........................................ Via ........................................................... tel. ........................... fax ........................ e-mail certificata ..........................................................

Articolo 14

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in particolare degli artt. 4 e 10 del D.Lgs.
9 ottobre 2002 n. 231 di recepimento della Direttiva n. 2000/35/CE, che le relative liquidazioni dei corrispettivi economici di cui ai precedenti artt. 8 e 9 verranno liquidate entro sessanta giorni dalla data della presentazione della relativa fattura all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione. Dopo tale periodo verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità previste dalle norme vigenti.

........................................ lì .........................................................................

L’INCARICATO PER L’AMMINISTRAZIONE

...................................................................