Modello disciplinare di incarico per affidamenti incarichi di collaudo statico
Allegato 9

DISCIPLINARE TIPO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO DI OPERE PUBBLICHE AI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE d), e), f), fbis), e h)
DELL’ARTICOLO 90 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II.

L'anno ..................................... il giorno ...................................... del mese di ......................................... in ..................................... tra:

– L'Amministrazione Comunale/Provinciale/Regionale/.................................................. di .............................................................., C.F./P.IVA ............................................................................................, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del Procedimento ............................................................................................ con sede a ...................................................................., in Via ..........................................................................................., con recapito telefonico ............................, con fax ............................., con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ............................................................................................, che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente “l'Amministrazione” e
– L’Arch./Ing. ....................................................................................... nato a .......................................................... il ..................................... residente a ..........................................., in Via ................................................................................................., e iscritto all'Albo Professionale degli ................................................................................ della provincia di ............................................... al n. ..........., libero professionista/nella qualità di .................................................................................... con recapito telefonico ........................ con fax ................................ e con indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................, in seguito indicato semplicemente “l’Incaricato”,
–	o il Sig. ........................................................................................................... nato a ............................................... il ................................. residente a ....................................................., in Via ...................................................................................., quale Legale rappresentante della Società d’ingegneria/Associazione, etc. ....................................................................... con recapito telefonico n. ............................ con fax ................................ e con indirizzo di posta elettronica certificata ...................................................................................,
in seguito indicato semplicemente “l’Incaricato”.

Premesso che:

con Determina del Responsabile del Procedimento del ...................................................................................... è stato preso atto del verbale di gara del ........................................................ ed è stato affidato l'incarico per il collaudo statico in corso d’opera e definitivo “.....................................................................................................”, dei lavori di “......................................................................................................”.

È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto; Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L' incarico affidato comprende il collaudo statico delle strutture in corso d’opera e/o finale per un importo al lordo delle opere strutturali e connesse pari ad euro ............................................. come meglio di seguito esplicitato per le varie lavorazioni che distintamente vengono elencate con i relativi importi: ..................................................................................................................................................................................
............

Articolo 2

Il collaudo statico delle strutture riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante, ed è eseguito secondo le prescrizioni dettate dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.
L'incarico comprende la redazione del Certificato di Collaudo statico, corredato della documentazione concernente tutti gli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera.

Il certificato di collaudo corredato della documentazione sopra richiamata dovrà essere redatto in duplice copia originale, affinché una copia venga depositata presso l’Ufficio del Genio Civile ovvero presso la stazione appaltante, restituita munita del visto di deposito previsto dalle norme vigenti, e consegnata all’Amministrazione committente.

Articolo 3

L’Amministrazione consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell’affidamento dell’incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti.
La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l’ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti.
Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i documenti indicati nell’elenco.
Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata

Articolo 4

Nel corso dell’esecuzione dei lavori il collaudatore, qualora in corso d'opera, deve eseguire verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali e dandone comunicazione e preavviso al Responsabile Unico del Procedimento.
Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all’appaltatore.

Articolo 5

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 2 entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle opere e dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari ad € .............. (Euro .......................................................) dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.
Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione, previa messa in mora, decorsi
inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Articolo 6

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione all’Incaricato per le prestazioni oggetto del presente Disciplinare di incarico, quale corrispettivo per tutti i servizi richiesti e previsti nella lettera di invito e nei suoi allegati, nell’Offerta e nel presente Disciplinare di incarico, al netto degli oneri fiscali e previdenziali è quello offerto in sede di gara e di cui al verbale del ......................................... ed è pari a € ........... (Euro ....................................) ed è ritenuto congruo, fisso e immodificabile dall’Incaricato fatti salvi eventuali atti aggiuntivi derivanti da altre prestazioni richieste. L’importo degli oneri fiscali e previdenziali ammonta a € ............. (Euro ....................................) così distinti: ...................................................................................................................................................................................
.............
L’importo complessivo, compreso tali oneri fiscali e previdenziali, è pertanto di € ............. (Euro....................................). Rimane convenuto tra le parti che nel caso di variazione delle percentuali degli oneri fiscali e previdenziali, le stesse saranno riconosciute all’Incaricato.

Articolo 7

Si conviene tra le parti che il corrispettivo economico per l’espletamento del servizio richiesto, così come definito all’art. 1, sarà così corrisposto:
a) acconto del 30% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito della firma del presente Disciplinare d'incarico calcolato sull’offerta presentata in sede di gara pari a € .............................. (al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali);
b) acconto del 60% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura e in corso d’opera in relazione allo stato di avanzamento delle opere oggetto del collaudo e pari a € .............................. (al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali) a presentazione della relativa fattura;

c) saldo del 10% del corrispettivo economico previa presentazione della relativa fattura a seguito della consegna di tutti gli elaborati di cui all’art.2.
Trascorsi 60 giorni dalla consegna degli elaborati all’Incaricato verrà comunque corrisposto il saldo del 10% del corrispettivo nei modi e nei termini previsti al superiore punto c).

Articolo 8

Il recesso dall’incarico da parte dell’Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso ed onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.

Articolo 9

Null'altro spetta all’Incaricato a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del presente Disciplinare avendo lo stesso accettato sia nell'offerta di gara sia con la firma del presente Disciplinare tutte le condizioni previste, tutte le prestazioni e i servizi da fornire.

Articolo 10

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, saranno possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni tra il R.U.P. e l’Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie, verranno definite nel termine ulteriore di trenta giorni, su istanza di una delle due parti, da un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dall’Amministrazione, uno designato dall’Incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione competente per territorio, ove costituita o si ricorrerà alla competente magistratura

Articolo 11

L’Incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l’Incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Articolo 12

L’Incaricato si impegna a denunciare all’ Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
L’Incaricato si obbliga inoltre a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 13

Sono a carico dell’Incaricato tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione. Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute all’Incaricato per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

Articolo 14

Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio:
L’Amministrazione nella persona del R.U.P. e nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il ................................. di ................................................................ via .............................................................................. tel. ....................... fax ............................ e-mail certificata .......................................................

L’Incaricato nella qualità di ........................................................ presso il proprio studio in ........................................................................... Via .................................................................................. tel. ...................... fax ......................... e-mail certificata .....................................................

Articolo 15

Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in particolare degli artt. 4 e 10 del D.Lgs.
9 ottobre 2002 n.231 di recepimento della Direttiva n. 2000/35/CE, che le relative liquidazioni dei corrispettivi economici di cui ai precedenti artt. 8 e 9 verranno liquidate entro sessanta giorni dalla data della presentazione della relativa fattura all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione. Dopo tale periodo verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità previste dalle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

........................................ lì .........................................................................

L’INCARICATO PER L’AMMINISTRAZIONE

................................................................... ...................................................................